APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 01, de la Ficha Técnica denominada *MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, LINEA DE DESCARGA Y CAMARA DE BOMBEO C.P. LOS ANGELES Y ANEXO ESTUQUIÑA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO", en Via de Regularización, por un periodo de 132 días calendario, que sumados al plazo inicial de 90 días calendario, se tiene un Total de 222 días calendario de ejecución, según expediente adjunto a la presente Resolución.
RECTIFICAR de Oficio el error material incurrido en el Articulo Segundo de la parte resolutiva de la Resolución de Alcaldía N° 01154-2013-A/MPMN de fecha 21 de Octubre del 2013, en lo que respecta a la denominación de la Ficha Técnica, y quedando subsistente en todo lo demás que lo contiene la Resolución, se modifica conforme al siguiente detalle: …
DISPONER el cumplimiento de lo dispuesto en el Laudo Arbitral de Derecho Resolución N° 13 de fecha 16 de septiembre del 2013 que Homologa el Acta de Transacción de fecha 17 de mayo del 2013, celebrada entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y el Consorcio COPER EIRL., debiendo pagar la suma de S/. 95,000.00 (NOVENTICINCO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV, por concepto de lucro cesante, y la suma de S/. 9,000.00 (NUEVE MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), por costos arbitrales.
APROBAR, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01, de la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN FRANCISCO Y SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", por un periodo de 67 días calendario, según expediente técnico adjunto a la presente Resolución.
RECONFORMAR EL COMITÉ ESPECIAL que se encargara de conducir el Proceso de Licitación Pública para la Adquisición de Retroexcavadora - Cargadora sobre Llantas para el proyecto “Mejoramiento e Implementación de la Unidad Operativa de Servicios, Maquinaria y Equipo de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua componente N° 02”, de acuerdo al siguiente detalle: ...
APROBAR, el Expediente Técnico de Ampliación Presupuestal para Partidas Nuevas, Obra con Código SNIP N° 48064 "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", por el monto ascendiente a S/. 2'451,133.40 (DOS MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 40/100 NUEVOS SOLES) y una Ampliación de Plazo por 327 días calendario. Asimismo, se apruebe la Ampliación Presupuestal sin previsión presupuestal para el presente ejercicio 2013 y debiéndose considerar la previsión presupuestal para el año 2014. Cuyo expediente forma parte de lo presente Resolución.
APROBAR el Expediente de la Liquidación Técnica Financiera de la Obra: "CONSTRUCCION DE GRADERIAS COMITÉ 7, 8, 9 Y 10, DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA", cuyo expediente forma parte de la presente Resolución; Obra ejecutado bajo la Modalidad de Administración Directa; con un plazo real de 483 días calendario, con una la Valorización Técnica es de S/. 1'893,381.42 (Un Millón Ochocientos Noventa y Tres Mil Trescientos Ochenta y uno con 42/100 Nuevo Soles), Gasto Financiera es de S/. 1'915,395.96 (Un Millón Novecientos Quince MU Trescientos Noventa y Cinco con 96/100 Nuevos Soles) y el Costo Real de la Obra es de S/. 1'844,346.26 (Un Millón Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Seis con 26/100 Nuevos Soles), la Obra se ejecutó en los años 2007-2008-2009 y 2010.
Formalizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua del Departamento de Moquegua, para el Año Fiscal 2013, mes de octubre hasta por la suma de; DOCE MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS con 00/100 (SI. 12'073,562.00 nuevos soles).
AUTORIZAR a la Abogada JUANA YOVANA ESTRADA CASANI Gerente de Asesoría Jurídica, de la Municipalidad Provincial “Mariscal Nieto”, para que asuma la defensa lega! en los casos esbozados en el Informe N° 293-PPM-MPMN, a partir del 06 de noviembre hasta su culminación de los procesos, por consiguiente queda facultado o representar y defender jurídicamente a la Municipalidad ante los órganos jurisdiccionales y administrativos, así como ante el Ministerio Publico, Policía Nacional, Tribunal Arbitral. Centro de Conciliación y otros de similar naturaleza donde sea parte;
RECONOCER y AUTORIZAR, el pago por concepto de Compensación Vacaciona! a favor de OSCAR CECILIO ZAPATA PONCE, por el record trunco de 01 año, 01 mes y 12 días, de labor en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, por el monto de SI. 4,194.81 (CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 81/100 NUEVOS SOLES).
